Договор на оказание услуг по заготовке древесины с физическим лицом образец

Договор подряда с физическим лицом

Образец договора в 2023 году

Бланк договора подряда с физическим лицом

Образец документа при заключении его с подрядчиком — физическим лицом.

Особенности заключения договора подряда с физическим лицом

Договор подряда с физическим лицом оформляется предприятием при необходимости в привлечении специалистов для выполнения работ или оказания услуг

Выделим ключевые правила, которые нужно соблюдать при составлении такого вида соглашений:

• необходимо точно зафиксировать предмет договора подряда — совершение определенных действий или выполнение определенных работ (общий характер таких сведений или размытые формулировки могут привести к признанию соглашения трудовым договором);
• при оформлении документа определяется конкретный результат работы или оказания услуг, который гражданин должен представить в оговоренный срок;
• стороны заранее согласуют порядок приемки работ и услуг, а также размер денежного вознаграждения физическому лицу;
• договор составляется в письменной форме и вступает в силу непосредственно после подписания.

Физическое лицо, подписавшее договор подряда, не включается в штат сотрудников, поэтому у предприятия отсутствует обязанность уплачивать страховые взносы. Порядок налогообложения будет зависеть от условий соглашения. Как правило, НДФЛ с суммы денежного вознаграждения перечисляет предприятие. Типичной ошибкой при составлении договора будет указание неопределенного перечня работ и услуг, а также иных условий, подпадающих под действие Трудового кодекса РФ. В этом случае любая проверка со стороны ИФНС, прокуратуры или трудовой инспекции может закончиться существенными штрафными санкциями. Кроме того, гражданин сможет добиться через суд признания его работником по трудовому договору.

Содержание договора

Состав обязательных и дополнительных пунктов договора подряда должны согласовать обе стороны. В зависимости от договоренностей предприятия и физического лица в тексте договора нужно указать следующие пункты:

• дата, место заключения и номер договора;
• подробные реквизиты сторон (для физического лица указываются паспортные данные, ИНН);
• предмет договора — конкретный перечень услуг и видов работ, которые поручаются физическому лицу;
• стоимость работ и порядок расчетов — выплата вознаграждения может осуществляться поэтапно либо после подписания акта сдачи работ или услуг;
• требования к качеству услуг и работ, критерии определения надлежащего качества при приемке;
• порядок сдачи результата работ и услуг заказчику, а также правила урегулирования споров и претензий;
• срок действия договора подряда — в нем могут предусматриваться сроки отдельных этапов оказания услуг или выполнения работ;
• ответственность сторон за нарушение условий договора — неустойка или штраф за нарушение требований к качеству работ и услуг, пени за нарушение сроков оплаты и т. д.

На предприятии договор проводится по документам бухгалтерского и налогового учета как обычная гражданская сделка. В процессе оказания услуг или выполнения работ будут составляться акты приемки. Типовой бланк целесообразно согласовать заранее, чтобы избежать ненужных споров в ходе приемки.

Срок действия

Особое внимание нужно уделить определению срока действия договора подряда. Если данный пункт будет отсутствовать в тексте документа, существует риск признания его трудовым договором, заключенным на неопределенный срок. В этом случае не только возникают основания для привлечения к ответственности, но и существенно усложняется процедура прекращения. Уволить гражданина по нормам ГК РФ крайне сложно, если он не совершит виновных действий.

Целесообразно не только указать общий срок действия договора, но и зафиксировать периоды выполнения отдельных заданий заказчика. Такие положения могут сопровождаться регулярным составлением промежуточных актов сдачи работ и услуг, а также поэтапной выплатой денежного вознаграждения.

Источник

Договор на заготовку древесины образец

Примерная форма договора подряда на заготовку древесины (подготовлено экспертами компании “Гарант”)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 29 ЛК РФ и Правил заготовки древесины, утв. приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 г. N 337.

Договор подряда на заготовку древесины

г. [ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Полное наименование заказчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и

[ полное наименование подрядчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить заготовку древесины на участке [ координаты лесного участка ], предоставленного Заказчику для этих целей по договору аренды [ реквизиты договора ], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика, его силами и средствами.

1.3. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины, с лесным планом [ наименование субъекта РФ ], лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов и лесной декларацией.

1.4. Приемка заготовленной, стрелеванной, сортированной и уложенной в штабеля древесины осуществляется Заказчиком ежемесячно – каждое последнее число месяца, о чем Стороны составляют акт сдачи-приемки заготовленной древесины.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ по заготовке древесины – не позднее [ число, месяц, год ]. Окончание работ – [ число, месяц, год ].

2.2. Заготовка древесины по истечении указанного срока, а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком не допускается.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по заготовке древесины в штабеля составляет [ сумма цифрами ] рублей за 1 куб. м. Оплата производится в течение трех дней с момента подписания акта сдачи-приемки заготовленной древесины.

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере [ вписать нужное ] рублей под заготовку древесины, которые входят в стоимость работ по настоящему договору.

3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [ значение ] дней после подписания Сторонами акта выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

4.1.3. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

4.1.4. В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. В целях заготовки древесины осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений.

4.3.2. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

4.3.3. Удерживать заготовленную древесину до исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать заготовленную древесину Заказчику в состоянии, позволяющем ее нормальное использование.

5. Ответственность сторон

5.1. Подрядчик несет ответственность за:

– недостатки выполненной работы, которые делают заготовленную древесину непригодной для использования;

– последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком;

– нарушение конечного срока работы;

– убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [ значение ] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

6.2. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем деловых переговоров.

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [ местонахождение арбитражного суда ].

7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [ значение ] дней с даты получения претензии.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик [ вписать нужное ]

Подрядчик [ вписать нужное ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 75 рублей или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма договора подряда на заготовку древесины

Разработана: Компания “Гарант”, февраль 2018 г.

Договор на оказание услуг по заготовке древесины

Договор на оказание услуг по заготовке древесины №

действующего на основании

(полное наименование поверенного, указывается в случае наличия таких отношений)

с одной стороны и

действующего на основании

в соответствии с договором поручения с

(полное наименование поверенного, указывается в случае наличия таких отношений)

которые вместе по тексту именуются Стороны, по итогам биржевых торгов в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика, а Заказчик принять и оплатить услуги по заготовке древесины на участке лесного фонда согласно перечню работ, указанному в спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Лесозаготовительные работы выполняются Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора и технологической картой на разработку данного участка лесного фонда в сроки, указанные в спецификации.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена сформирована с учетом проведения биржевых торгов и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Оплата производится Заказчиком на условиях, определенных спецификацией. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на счет Исполнителя.

4.1. Сдача-приемка выполненных услуг по заготовке древесины осуществляется на основании оформленного сторонами акта приема-передачи лесозаготовительных работ и заготовленной древесины по каждому участку лесного фонда, который подписывается представителями сторон по окончании отчетного периода или завершении работ на участке лесного фонда. Приемка заготовленной древесины производится в соответствии с Правилами отпуска древесины на корню и ее заготовки в лесах Республики Беларусь, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 01.01.2001 № 214 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства» (далее – Правила).

4.2. Прием-передача выполненных услуг и заготовленной древесины осуществляется в 5-дневный срок с даты подписания акта освидетельствования мест рубок или окончания отчетного периода и оформляется соответствующим актом.

4.3. Оценка качества и определения объема заготовленной древесины, ее маркировка производится на основании действующих технических условий на конкретный вид продукции.

4.4. Оценка качества оказанных услуг по заготовке древесины производится на основании действующих требований к технологиям на конкретный вид рубки.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

– иметь лесорубочный билет;

– обозначить участок в натуре и произвести качественный отвод участков для проведения рубок;

– за 5 дней до начала работ передать Исполнителю технологическую карту на выполнение лесозаготовительных работ;

– осуществлять систематический контроль за соблюдением Исполнителем существующих требований и правил по выполнению лесозаготовительных работ;

– по окончании работ в течение 30 дней провести освидетельствование мест рубок и принять лесосеку;

– оплатить стоимость услуг согласно условиям настоящего договора;

– выполнять иные обязанности, предусмотренные природоохранным законодательством Республики Беларусь и настоящим договором;

5.2. Исполнитель обязуется:

– производить разработку лесосек в соответствии с условиями настоящего договора и технологической картой качественно и в срок;

– обеспечить экологические требования при проведении лесозаготовительных работ;

– производить очистку мест рубок от порубочных остатков в соответствии с выписанным лесорубочным билетом, в зависимости от условий произрастания;

– обеспечивать сохранность заготовленной древесины до сдачи ее Заказчику в установленном настоящим договором порядке;

– сдать Заказчику заготовленную древесину по акту;

– выполнять другие обязанности, предусмотренные лесным и природоохранным законодательством Республики Беларусь.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.

6.2. Исполнитель, принявший лесосеку для выполнения лесозаготовительных работ, обеспечивает сохранность заготовленной лесопродукции до ее передачи Заказчику и несет ответственность за выполнение обязательств возлагаемых на лесопользователей в соответствии с Правилами.

6.3. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных подпунктом 3.1 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки.

6.4. В случае несвоевременного или необоснованного уклонения от принятия выполненных Исполнителем работ, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных подпунктом 1.2 настоящего договора по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки, а также возмещает иные убытки, причиненные Заказчику.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему договору по независящим от Стороны причинам, в том числе: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, актов или действия властей срок исполнения обязательств переносится соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно письменно проинформировать об этом другую Сторону, а также универсальная товарная биржа», предоставив документальное подтверждение от соответствующих органов, и предпринять разумные меры для преодоления создавшегося положения и возобновления с возможно меньшей задержкой исполнения по настоящему договору.

7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более 30 дней с даты их наступления, любая из Сторон имеет право одностороннего отказа от исполнения обязательств по настоящему договору без возмещения понесенных другой Стороной убытков.

8. РЕГИСТРАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменения и дополнения в настоящий договор (за исключением наименования, количества и цены товара) или его расторжение могут быть произведены по взаимному согласию Сторон или по решению Арбитражной комиссии ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Настоящий договор, изменения и дополнения к нему, соглашение о его расторжении подлежат обязательной регистрации в порядке, установленном универсальная товарная биржа».

8.2. Изменение условий договора допускается в случаях:

– текущих изменений состояния государственного лесного фонда в результате пожаров, ветровалов, повреждения леса вредителями и болезнями;

– изменения в установленном порядке правил и режима лесопользования;

– изъятия в установленном порядке земель государственного лесного фонда для государственных нужд.

8.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору и одностороннее изменение его условий не допускаются.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии универсальная товарная биржа» в соответствии с Регламентом Арбитражной комиссии, если соглашением сторон не установлен иной порядок разрешения споров. Стороны договорились, что до обращения в Арбитражную комиссию с иском по спорам, возникающим из настоящего договора, не является обязательным предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

9.2. Стороны имеют право заключить соглашение о применении медиации с целью урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего договора или в связи с ним, с применением медиации в соответствии с Законом Республики Беларусь «О медиации».

При заключении соглашения о применении медиации медиация может быть проведена в том числе с участием медиаторов, рекомендованных ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Заключение Сторонами соглашения о применении медиации является основанием для приостановления сроков исковой давности по спорным правоотношениям согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 203 Гражданского кодека Республики Беларусь.

В случае неисполнения добросовестно и добровольно заключенного по результатам переговоров медиативного соглашения Стороны вправе исполнить его принудительно в порядке, установленном хозяйственным процессуальным законодательством.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с даты его регистрации в универсальная товарная биржа» и до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В части, не урегулированной настоящим договором, отношения сторон регулируются законодательством Республики Беларусь.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. В случае изменения данных, указанных ниже, стороны обязаны в течение 3-х дней уведомить об этом друг друга и универсальная товарная биржа».

Договор подряда на заготовку древесины

Договор подряда N ____ на заготовку древесины

______________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ______________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по заготовке древесины, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Объем заготавливаемой древесины: _________________________.

Место заготавливания: ____________________________________.

Заготовленную древесину Подрядчик обязан (не обязан) доставить на склад Заказчика, расположенный по адресу: __________________________________.

Другие условия: _________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. В ходе выполнения работ соблюдать требования Лесного кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.

2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древесины и настоящим Договором.

2.1.4. Представить Заказчику акт сдачи-приемки заготовленной древесины.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком. Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.2.2. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.

2.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок _____ дней сообщает об этом Заказчику. Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.

2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в пп. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

2.3.2. При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ. Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика.

3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

3.2.1. Дата начала выполнения работ: ______________________________;

3.2.2. Дата окончания выполнения работ: ___________________________.

3.3. Приемка работ по заготовке древесины осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

3.4. По окончании работ Подрядчик сообщает Заказчику _________________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) о готовности результата работ к сдаче.

После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки заготовленной древесины, а также исполнительную документацию.

3.5. Заказчик в течение ____ дней в случае отсутствия замечаний обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки заготовленной древесины или мотивированный отказ от подписания акта.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

3.7. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается (или: не лишается) права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Цена работ Подрядчика по настоящему Договору составляет ________ (_____________) рублей, в т.ч. НДС – ________ (________________) рублей.

4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки заготовленной древесины и получения счета от Подрядчика (или: _____________________________________________).

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____ % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___ % от не оплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, по технике безопасности, охране окружающей среды.

5.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение _________ после подписания акта сдачи-приемки заготовленной древесины и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Договор на лесозаготовку образец

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по заготовке древесины, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Объем заготавливаемой древесины: _________________________.

Место заготавливания: ____________________________________.

Заготовленную древесину Подрядчик обязан (не обязан) доставить на склад Заказчика, расположенный по адресу: __________________________________.

Другие условия: _________________________________________.

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Цена работ Подрядчика по настоящему Договору составляет ________ (_____________) рублей, в т.ч. НДС — ________ (________________) рублей.

4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки заготовленной древесины и получения счета от Подрядчика (или: _____________________________________________).

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

Загрузка страницы

Внимание Договор подряда N на заготовку древесины » » г.

, именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующ на основании , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по заготовке древесины, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 1.2. Объем заготавливаемой древесины: .

Место заготавливания: . Заготовленную древесину Подрядчик обязан (не обязан) доставить на склад Заказчика, расположенный по адресу: . Другие условия: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1.

Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать заготовленную древесину Заказчику в состоянии, позволяющем ее нормальное использование. 5. Ответственность сторон 5.1.

Подрядчик несет ответственность за: — недостатки выполненной работы, которые делают заготовленную древесину непригодной для использования; — последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком; — нарушение конечного срока работы; — убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору. 5.2.

В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

Договор на оказание услуг по заготовке древесины

Соблюдать санитарные правила в лесах, соблюдать иные требования лесного законодательства. Заказчик обязан: Заключить договора на отвод делянок, с последующей передачей делянок для заготовки Подрядчику по акту приема передачи.

Ответчик Манвелов Г.С. по вызову в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения был извещен надлежащим образом, причину своей неявки суду не сообщил, не просил об отложении дела и не представил доказательств в обоснование возражений по иску.
С. перед Федоровым В.Б. по Договору переработки древесины составляет 43,5 кубических метра обрезного пиломатериала.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

Если Заказчик не выполнит в срок возложенные на него, на основании настоящего Договора, обязательства, то Исполнитель имеет право приостановить либо сдвинуть сроки выполнения работ на соответствующее количество дней, в течение которых Заказчик не выполнял возложенные на него обязательства.

Досуг

Досуг • Развлечения • Творчество • Общественное питание • Рестораны • Бары • Кафе • Кофейни • Ночные клубы • Литература

Договор куп прод леса заполненный образец

6.1. Настоящий договор подряда вступает в силу с момента его подписания.6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или Договором.6.3. Договор подряда может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Договор строительного субподряда (общая форма)

1.1 настоящего Договора, собственными силами и средствами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ.

1.3. Качество материала Субподрядчика должно соответствовать _________________________. 1.4. Риск случайной гибели или порчи материалов Субподрядчика с момента передачи несет Генподрядчик.

1.5. Генподрядчик на срок действия Договора предоставляет Субподрядчику следующий инструмент и оборудование для выполнения работ: — ____________________ в количестве __________, цена _______________; — ____________________ в количестве __________, цена _______________. 2.1.

договора по типам

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 6.2.

Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 7.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения. 8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2.

договора по типам

Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами. 3.7.

Заказчик, принявший работы без проверки, лишается (или: не лишается) права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки). 4.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 4.1. Цена работ Подрядчика по настоящему Договору составляет ( ) рублей, в т.ч.

Договоры возмезного оказание услуг по заготовке леса

ДОГОВОР оказания услуг по валке лесных насаждений Г. Красноярск « » 2012г. Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами» , действующего на основании доверенности от 01.01.2001г.

№ 000, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью Хариной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Исполнитель, обязуется оказать собственными силами услуги по валке лесных насаждений согласно технологической карте на разработку лесосеки в соответствии с условиями настоящего договора и заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результат и оплатить..

Подряд на заготовку древесины с физическим лицом

Договора на вырубку леса с физическим лицом образец Но бывают случаи, когда необходимо обратиться к юристу для индивидуального составления договора, чтобы прописать необходимые дополнительные условия. Возможно внесение сторонами в текст договора корректировок, дополнений, собственных условий.

Заключение рамочного договора подряда: образец и нюансы заключения. Вид рамочного договора всегда является длительным. Его заключают на продолжительный период, подрядчик выполняет договора на вырубку леса с физическим лицом не одну работу, а несколько.

В таком договоре обязательным условием являются дополнительные соглашения их количество не ограничено. ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Фильм заготовка леса Договор на заготовку древесины образец Получение права на заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в размере до куб. Лучшим типом топливной древесины являются породы твердых лиственных деревьев, таких как: бук, береза , ясень , клён и рябина.

Популярна у потребителей за специфический треск, издаваемый при горении , является также хвойная древесина.

Подряд на заготовку древесины с физическим лицом

— — Заказчик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующ на основании , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по заготовке древесины, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Договор на оказание услуг по заготовке древесины

Договор на оказание услуг по заготовке древесины №

действующего на основании

(полное наименование поверенного, указывается в случае наличия таких отношений)

с одной стороны и

действующего на основании

в соответствии с договором поручения с

(полное наименование поверенного, указывается в случае наличия таких отношений)

которые вместе по тексту именуются Стороны, по итогам биржевых торгов в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика, а Заказчик принять и оплатить услуги по заготовке древесины на участке лесного фонда согласно перечню работ, указанному в спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Лесозаготовительные работы выполняются Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора и технологической картой на разработку данного участка лесного фонда в сроки, указанные в спецификации.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена сформирована с учетом проведения биржевых торгов и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Оплата производится Заказчиком на условиях, определенных спецификацией. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на счет Исполнителя.

4.1. Сдача-приемка выполненных услуг по заготовке древесины осуществляется на основании оформленного сторонами акта приема-передачи лесозаготовительных работ и заготовленной древесины по каждому участку лесного фонда, который подписывается представителями сторон по окончании отчетного периода или завершении работ на участке лесного фонда. Приемка заготовленной древесины производится в соответствии с Правилами отпуска древесины на корню и ее заготовки в лесах Республики Беларусь, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 01.01.2001 № 214 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства» (далее – Правила).

4.2. Прием-передача выполненных услуг и заготовленной древесины осуществляется в 5-дневный срок с даты подписания акта освидетельствования мест рубок или окончания отчетного периода и оформляется соответствующим актом.

4.3. Оценка качества и определения объема заготовленной древесины, ее маркировка производится на основании действующих технических условий на конкретный вид продукции.

4.4. Оценка качества оказанных услуг по заготовке древесины производится на основании действующих требований к технологиям на конкретный вид рубки.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

– иметь лесорубочный билет;

– обозначить участок в натуре и произвести качественный отвод участков для проведения рубок;

– за 5 дней до начала работ передать Исполнителю технологическую карту на выполнение лесозаготовительных работ;

– осуществлять систематический контроль за соблюдением Исполнителем существующих требований и правил по выполнению лесозаготовительных работ;

– по окончании работ в течение 30 дней провести освидетельствование мест рубок и принять лесосеку;

– оплатить стоимость услуг согласно условиям настоящего договора;

– выполнять иные обязанности, предусмотренные природоохранным законодательством Республики Беларусь и настоящим договором;

5.2. Исполнитель обязуется:

– производить разработку лесосек в соответствии с условиями настоящего договора и технологической картой качественно и в срок;

– обеспечить экологические требования при проведении лесозаготовительных работ;

– производить очистку мест рубок от порубочных остатков в соответствии с выписанным лесорубочным билетом, в зависимости от условий произрастания;

– обеспечивать сохранность заготовленной древесины до сдачи ее Заказчику в установленном настоящим договором порядке;

– сдать Заказчику заготовленную древесину по акту;

– выполнять другие обязанности, предусмотренные лесным и природоохранным законодательством Республики Беларусь.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.

6.2. Исполнитель, принявший лесосеку для выполнения лесозаготовительных работ, обеспечивает сохранность заготовленной лесопродукции до ее передачи Заказчику и несет ответственность за выполнение обязательств возлагаемых на лесопользователей в соответствии с Правилами.

6.3. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных подпунктом 3.1 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки.

6.4. В случае несвоевременного или необоснованного уклонения от принятия выполненных Исполнителем работ, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных подпунктом 1.2 настоящего договора по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки, а также возмещает иные убытки, причиненные Заказчику.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему договору по независящим от Стороны причинам, в том числе: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, актов или действия властей срок исполнения обязательств переносится соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно письменно проинформировать об этом другую Сторону, а также универсальная товарная биржа», предоставив документальное подтверждение от соответствующих органов, и предпринять разумные меры для преодоления создавшегося положения и возобновления с возможно меньшей задержкой исполнения по настоящему договору.

7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более 30 дней с даты их наступления, любая из Сторон имеет право одностороннего отказа от исполнения обязательств по настоящему договору без возмещения понесенных другой Стороной убытков.

8. РЕГИСТРАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменения и дополнения в настоящий договор (за исключением наименования, количества и цены товара) или его расторжение могут быть произведены по взаимному согласию Сторон или по решению Арбитражной комиссии ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Настоящий договор, изменения и дополнения к нему, соглашение о его расторжении подлежат обязательной регистрации в порядке, установленном универсальная товарная биржа».

8.2. Изменение условий договора допускается в случаях:

– текущих изменений состояния государственного лесного фонда в результате пожаров, ветровалов, повреждения леса вредителями и болезнями;

– изменения в установленном порядке правил и режима лесопользования;

– изъятия в установленном порядке земель государственного лесного фонда для государственных нужд.

8.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору и одностороннее изменение его условий не допускаются.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии универсальная товарная биржа» в соответствии с Регламентом Арбитражной комиссии, если соглашением сторон не установлен иной порядок разрешения споров. Стороны договорились, что до обращения в Арбитражную комиссию с иском по спорам, возникающим из настоящего договора, не является обязательным предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

9.2. Стороны имеют право заключить соглашение о применении медиации с целью урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего договора или в связи с ним, с применением медиации в соответствии с Законом Республики Беларусь «О медиации».

При заключении соглашения о применении медиации медиация может быть проведена в том числе с участием медиаторов, рекомендованных ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Заключение Сторонами соглашения о применении медиации является основанием для приостановления сроков исковой давности по спорным правоотношениям согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 203 Гражданского кодека Республики Беларусь.

В случае неисполнения добросовестно и добровольно заключенного по результатам переговоров медиативного соглашения Стороны вправе исполнить его принудительно в порядке, установленном хозяйственным процессуальным законодательством.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с даты его регистрации в универсальная товарная биржа» и до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В части, не урегулированной настоящим договором, отношения сторон регулируются законодательством Республики Беларусь.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. В случае изменения данных, указанных ниже, стороны обязаны в течение 3-х дней уведомить об этом друг друга и универсальная товарная биржа».

Источник