Договор на выполнение паркетных работ
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПАРКЕТНЫХ РАБОТ
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Групп» , действующий на основании Устава
Договорились: Исполнитель обязуется выполнить работы, а Заказчик оплатить выполненные работы и материалы по смете настоящего Договора
Дата начала работ:
Дата окончания работ:
Ответственные лица Исполнителя:
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость работ с учетом материалов в соответствии со сметой составляет
2.2. Оплата должна производится Заказчиком только Ответственному лицу Исполнителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан
3.1.1. Обеспечить сохранность оборудования и инструментов, завозимых Исполнителем на объект для производства работ.
3.2. Заказчик имеет право
3.2.1. В любое время контролировать качество выполняемых работ.
3.3. Исполнитель обязан
3.3.1. Качественно и в срок выполнить работы с применением материалов, по которым Заказчик обязуется произвести оплату в соответствии со сметой настоящего Договора.
3.4. Исполнитель имеет право
3.4.1. Приостановить работы при наличии факторов, которые мешают выполнить работы в надлежащем качестве, а также при эксплуатации Заказчиком либо представителем Заказчика пола, на котором проводятся работы.
4.1. С момента завершения работ по настоящему Договору все риски, в том числе риски последствий гибели или повреждения результата работ, переходят с Исполнителя на Заказчика.
4.2. Заказчику предоставляется гарантия 2 года на лаковое покрытие, в случае если лак сотрется в результате естественного износа без явных механических повреждений результата работ.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае отказа Заказчика от проведения работ или невозможности их проведения по вине заказчика, заказчик обязуется возместить расходы на транспортировку оборудования в размере 2000 рублей.
5.2. Стороны договорились, что приемка выполненных работ Заказчиком будет производиться в соответствии с международными стандартами DIN, а именно с высоты человеческого роста сверху вниз.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае задержки выполнения работ по любому пункту настоящего договора по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10%.
6.3. За несвоевременную или неполную оплату работ Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10%.
6.4. Срок действия Договора установлен из расчета возможности работы Исполнителем на объекте Заказчика не менее 10 часов каждый день. В случае невозможности работы на объекте не менее 10 часов, срок выполнения работ пересчитывается в соответствии с реальными возможностями работы на объекте.
6.5. Все споры между сторонами по вопросам заключения и исполнения настоящего договора решаются путем переговоров. Если в результате переговоров стороны не достигли компромисса, споры рассматриваются в установленном порядке в суде.
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
7.1. Для своевременного и качественного выполнения работ напряжение в сети должно быть 220 В, электрический автомат для розеточной группы должны быть номиналом не менее 25А.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
8.2.Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Групп»
Юридический адрес: 119421, г. Москва, , пом. 1, ком. 201А
Фактический адрес: г. Москва, Южнопортовая ул., стр. 12
Вебсайт: www. servis-parket. ru
БАНК: , Доп. Офис «Профсоюзный»,
Кор./с 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Пример договора строительного подряда
О ценах
Компания
Контактная информация
Бесплатный вызов специалиста
Абсолютно бесплатно прямо сейчас вы можете вызвать нашего специалиста для осуществления замера помещений и получения предметной консультации по всем интересующим вопросам.
Перед его отправкой мы обязательно вам перезвоним для уточнения некоторой необходимой информации.
Обратный звонок
Введите номер вашего телефона и наш менеджер свяжется с вами в ближайшие несколько минут
Написать сообщение
Обратный звонок
В чем состоит акция «Скидка молодоженам»?
Мы поздравляем молодоженов с началом новой жизни! А чтобы новая жизнь была полноценной и счастливой мы поможем вам в обустройстве и ремонте семейного гнездышка. Скидка -10% по данной акции действует для вас в течении 12 месяцев, начиная с даты регистрации в ЗАГСе.
Если вы решили воспользоваться нашим предложением, то звоните +7 (499) 110-54-08 и вызывайте инженера-сметчика.
Напоминаем, что гарантия на ремонт от нашей компании составляет 3 года!
Для чего мы создали эту акцию?
Из-за дороговизны ремонтных работ, пенсионеры зачастую даже и не мечтают о красивом и уютном жилье. Что тут говорить, капитальный ремонт домашнего очага не может позволить себе большая часть трудоспособного населения.
Уважая и почитая старшее поколение, мы предлагаем скидку — 10% от сметной стоимости ремонта, чтобы оказать вам посильную помощь в воплощении в жизнь давней мечты об уютном и комфортном жилье.
Если наше предложение вас заинтересовало и вы хотите реально сэкономить на ремонте, звоните +7 (499) 110-54-08 и вызывайте инженера-сметчика
Заявки по данной акции можно подавать с 01 по 10-е число каждого месяца
Напоминаем, что гарантия на ремонт от нашей компании составляет 3 года!
Акция распространяется на объекты с капитальным ремонтом категории «Бизнес класс», площадью от 100 м2
Если вас заинтересовало наше предложение, звоните +7 (499) 110-54-08 и вызывайте инженера-сметчика.
Напоминаем, что гарантия на ремонт от нашей компании составляет 3 года!
Больше всего мы любим создавать объемные и красивые интерьеры. Решая интересные, оригинальные и сложные задачи, поставленные требовательным заказчиком, мы реализуем свои профессиональные амбиции. При осуществлении ремонта оригинальных дизайнерских объектов, мы делаем максимально возможную скидку до 10%
Если вы решили воспользоваться нашим предложением, то звоните +7 (499) 110-54-08 и вызывайте инженера-сметчика.
Напоминаем, что гарантия на ремонт от нашей компании составляет 3 года!
Данная акция действует на объектах где компания MAGISTROY проводит капитальные ремонтные работы полного цикла — «с нуля»
По данной акции вы оплачиваете только работы по монтажу потолка и стоимость монтажных материалов, а стоимость полотна мы предоставляем абсолютно бесплатно!
Воспользовавшись данной акцией, вы экономите от 20 до 30% от рыночной стоимости натяжных потолков.
Чтобы убедиться в честности нашей акции, вы можете вызвать замерщиков из нескольких компаний для сверки предложений
Если вы решили доверить нам ремонт своего жилья, а заодно воспользоваться данной акцией, позвоните +7(499) 110-54-08 и вызовите инженера-сметчика
Напоминаем, что гарантия на произведенные работы от нашей компании составляет 3 года!
Благодарю компанию Магистрой за прекрасно выполненный ремонт моей квартиры. Дизайн и ремонт выполнены быстро и безупречно. Обязательно буду рекомендовать вашу фирму своим друзьям!
Обратилась в Магистрой по рекомендации и нисколько не пожалела. Сделали все качественно, со знанием дела, сразу видно что парни знатоки своего дела. Понравилось то, что составленная смета не много разошлась с конечными расходами, и то доп. работы я сама придумала. Задержали правда на 3 недели, но я их не торопила, качество важнее, а жить было где. Ремонт делали 2 года назад, но только сейчас нашла время написать отзыв:) Ужас! — 2 года прошло, а ремонт как новый (!) Отдельное спасибо Сергею, за рекомендации в выборе материалов и корректировку в дизайне. Удачи вам ребята, так держать! Буду рекомендовать вас моим друзьям.
Договор
Я даю гарантию 3 года на все выполненные работы.
подряда на строительно-монтажные работы.
г. Москва »____» ____________ 2021г.
__________________________________________________________________________, именуемый ( ая) в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и __________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор ( далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы в соответствии со Сметой на материалы и монтаж ( Приложением № 1), на Объекте по адресу: ____________
а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. В Смете приведены виды, объемы проводимых работ, материалы, их стоимость, расчитанных по замерам произведенных Подрядчиком
1.2. Если в процессе исполнения Договора возникнет необходимость в выполнении дополнительных работ, не нашедших отражения в Смете, Стороны согласуют сроки исполнения, стоимость и порядок оплаты на основании утвержденного в двустороннем порядке Дополнительного соглашения к Договору.
1.3. Стоимость дополнительных материалов, а также их доставка и разгрузка рассматривается как отдельная услуга не входящая в Сметную стоимость Договора и оплачивается Заказчиком отдельно от данного договора, так как замер лазерным нивелиром среднего слоя выравнивающего материала, из-за существующих не ровностей и уклонов основания чернового пола, является приблизительным. Возврат оставшегося материала на склад осуществляется силами заказчика.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Сметная стоимость Договора включает в себя стоимость работ и материалов, что составляет: ________ рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании Заявления в ИФНС 46 по ф. 26.2-1 от 12.02.2011 г. в соответствии с приказом ФНС от 13 апреля 2010 г. № ММВ-7-3/182.
2.1.1. « Стоимость услуг по договору» определяется приложением №1 пункт 1-ый „Стоимость услуг“.
2.2. Порядок оплаты поэтапный:
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3. Выполнение работ планируется с
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом сдачи-приёмки, который подписывается обеими Сторонами. При немотивированном отказе Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки, в нем делается от метка об этом, Акт подписывается Подрядчиком и работа считается принятой.
4.2. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
4.3. Урон, нанесенный имуществу Заказчика или третьим лицам при производстве работ Подрядчиком или из-за аварийных ситуаций, напрямую произошедших от действий Подрядчика, фиксируется отдельным Актом и устраняется за счет Подрядчика, до подписания Акта сдачи-приемки или при окончательном расчете п.2.2. Не устранение нанесенного ущерба является причиной отказа подписи Заказчиком Акта сдачи-приемки.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные Договором работы, указанные в Смете, Доставка, разгрузка и подъем на ___ этаж входит в стоимость работ и прописана в Смете.
5.2. Обеспечение выполнения работ материалами и оборудованием несет Подрядчик.
5.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.4. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований сметной документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, а Подрядчик принять необходимые меры к их немедленному устранению.
5.5. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.6. Заказчик предоставит Подрядчику помещение для складирования оборудования и материалов и обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, и другого имущества Подрядчика, находящихся на Объекте, от начала выполнения работ и до их приемки на период отсутствия Подрядчика.
5.7. Заказчик ознакомит персонал Подрядчика с правилами внутреннего распорядка и действующими на объекте дополнительными ведомственными и специальными инструкциями по технике безопасности и выполнению работ.
5.8. Подрядчик обязуется содержать участок, на котором выполняются работы в чистоте.
5.9. Подрядчик несет ответственность ( в рамках работ, выполняемых по Договору) за организацию и безопасные условия труда и техники безопасности; электробезопасность; соблюдения требований законодательства по охране окружающей среды; соблюдение Федерального закона « О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; противопожарных мероприятий.
5.10. Подрядчик несет ответственность за допуск к выполнению работ своих сотрудников, не имеющих соответствующей квалификации и не прошедших инструктаж.
5.11. Подрядчик обязан вывезти, принадлежащие ему оборудование и инструменты, сразу после окончания работ на Объекте.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За просрочку платежей с Заказчика может быть взыскана неустойка в размере 1% от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости услуг по договору.
6.2. За нарушение Подрядчиком по своей вине сроков начала и окончания работ с Подрядчика может быть взыскана неустойка в размере 1% от стоимости услуг, за каждый просроченный день, но не более 10% от стоимости услуг по договору.
6.3. Каждая из Сторон Договора за причиненный ею вред несет перед второй Стороной материальную ответственность.
7.1 Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора.
7.2 Сроки гарантии на выполненные работы составляют 36 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, вызванные некачественной работой Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованный Сторонами срок, но не позднее 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта об обнаруженных недостатках.
Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 2 ( двух) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
7.3.1. Претензии по гарантийному ремонту не принимаются в следующих случаях:
1. После истечения гарантийного срока.
2. При неправильной эксплуатации отремонтированного помещения ( противоречащей технологии Кнауф).
3. Ненадлежащего ремонта, переделки или преднамеренного повреждения объекта Заказчиком.
4. При появлении дефектов на поверхностях и в их структуре от внешних воздействий.
5. По причинам, не зависящим от Исполнителя, таких как: оседание зданий, скрытых строительных дефектов ( относящихся к деятельности третьих лиц) и т.д.
Подрядчик не несет ответственность в случае механических повреждений установленного оборудования.
7.4. При отказе Подрядчика от подписания Акта обнаруженных дефектов, Заказчик вправе
назначить квалифицированную экспертизу, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются Сторонами путем переговоров
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Согласно Законодательства Российской Федерации.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН